Kötbértartozás után is jár a késedelmi kamat
Az ügy főszereplői vállalkozási szerződést kötöttek. A későbbi felperes egy lakópark kivitelezésére vállalt kötelezettséget csaknem 150 millió forint vállalkozói díjért. A megrendelővel részteljesítési ütemezésben állapodott meg. Az ütemeket azonban nem tudta tartani, emiatt a megrendelő késedelemre hivatkozva felmondta a szerződést.
Addig mintegy százmillió forint díjat fizetett ki a vállalkozónak, aki további összeget követelt tőle. Mivel nem kapta meg, a bírósághoz fordult. Az alperes megrendelő a perben részben elismerte a felperesi követelést, ehhez képest késedelmi kötbér, valamint javítási költség címén ő maga is fellépett igénnyel. A bíróság – az alperes elismerése folytán – jogosnak találta a felperes munkadíj iránti követelését. Másrészt viszont alaposnak ítélte a megrendelő kötbérigényét is, mivel a felperes nem tudta késedelmét kimenteni.
A megosztással elégedetlen felperes a jogerős döntés felülvizsgálatát kérte az LB-től. Úgy érvelt: az alperes a kivitelezési tervekkel késlekedett. Így részéről nem történt késedelmes teljesítés, hanem a teljesítés meghiúsulásáról van szó. Miután meghiúsulási kötbért nem kötöttek ki, így kötbérigényt vele szemben az alperes nem érvényesíthetett volna. Sérelmezte továbbá a kötbér után kamatfizetési kötelezettség megállapítását is.
A legmagasabb igazságszolgáltató fórum rámutatott: a nem vitás tényállás szerint a felperes a teljesítéssel késedelembe esett. Erre az esetre pedig kötbérfizetési kötelezettséget vállalt, amely alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a késedelemért nem felelős. Ezt azonban nem tudta alátámasztani. Alaptalanul kifogásolta a kamatfizetést. A bírói gyakorlat értelmében ugyanis a kötbér utáni kamat kikötésének Ptk.-ban foglalt tilalma nem jelenti azt, hogy a kötbértartozás mint pénztartozás után nem állapítható meg késedelmi kamat. Az LB ennek megfelelően hatályában fenntartotta a jogerős ítéletet.
Új jogszabályok
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről (MK 2010/122. sz.)a központi költségvetés általános tartalékának előirányzatáról (MK 2010/122. sz.)
a központi költségvetés általános tartalékának előirányzatáról (MK 2010/122. sz.)
-->
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.